Odpowiedzi na interpelacje/zapytania
- Wydział merytoryczny:
- Wydział Gospodarki Komunalnej
- Odpowiadający:
- Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
- Data odpowiedzi:
- 2018/08/28
- Czy odpowiedź udzielona w terminie:
- Tak
w odpowiedzi na zapytanie nr 2774 w sprawie remontu mostu Trasa Zamkowa informuję, iż obecnie twa procedura rozpatrywania przez Zamawiającego roszczeń terminowych Wykonawcy.
Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane było koniecznością wprowadzenia korekty niwelety z uwagi na rozbieżne grubości betonów wyrównawczych, co zostało stwierdzone w trakcie rozbiórek.
Za nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy strony ustaliły odpowiedzialność Wykonawcy w formie kar umownych liczonych za każdy dzień opóźnienia.
Interpelacja: Dot. remontu mostu Trasy Zamkowej