Modyfikacja SIWZ

Szczecin 2017-03-17

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Nasz znak: BZP-S.271.23.7.2017.JZ

Znak sprawy: BZP/11/17

Dotyczy:Postępowania na „Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego w ilości sztuk 20
w podziale na części”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1) W załączniku nr 2 do siwz - opis przedmiotu zamówienia – specyfikacje techniczne,
w Rozdziale I autobusy jednoczłonowe oraz Rozdziale II autobusy dwuczłonowe,
w punktach 16 tabeli, lit. i) otrzymuje nowe brzmienie:

„i) otwieranie pierwszych drzwi  przez kierowcę usytuowane na zewnątrz w przedniej ścianie nad zderzakiem”.

2) W załączniku nr 3 do wzorów umów (załącznik nr 3a i 3b do siwz), tj. Umowie gwarancyjno – serwisowej, par. 5 ust. 9, otrzymuje nowe brzmienie:

„9. Jeżeli eksploatacja autobusu z powodu opóźnieniaw naprawie pojazdu przez Wykonawcę lub  opóźnienia w dostawie części w celu wykonania naprawy gwarancyjneji pogwarancyjnej jest niemożliwa,  lub opóźnienie to przekracza terminy określone w § 2 ust. 3 i 4 umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1 000 zł netto za każdy dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie przekracza 3 dni kara umowna wynosi 1 500 zł netto za każdy kolejny dzień opóźnienia.”

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.