Wyjaśnienia treści SIWZ

Szczecin 28.06.2012 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Nasz znak: BZP-S.271. 1041 .2012.JZ

Znak sprawy: BZP/71/12

Dotyczy:         Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę
i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie, o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym i częścią dydaktyczną wraz
z zagospodarowaniem terenu i zewnętrznym boiskiem wielofunkcyjnym”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z póżn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Po zapoznaniu się z załączonymi kosztorysami, stwierdzono dublowanie pozycji w kosztorysach: Technologia” i „Instalacje sanitarne” – wewnętrzne:

- pozycja 4 w technologii - umywalki szt 69 - montaż umywalek w kosztorysie instalacyjnym
– poz 276 szt 79

- pozycja 7 w technologii - kratka podłogowa szt 28 – kratki w kosztorysie instalacyjnym
– poz od 273 do 275 łącznie szt 39

- pozycja 9 w technologii - kompakt szt 28 - montaż ustępów w kosztorysie instalacyjnym – poz 278 szt 47 – występuje też inny rodzaj ustępów - zawieszanych na stelażach

- pozycja 10 w technologii - pisuar szt 8 - pisuar w kosztorysie instalacyjnym – poz 279 szt 12

- pozycja 11 w technologii - kratka wentylacyjna szt 103 – kratka wentylacyjna w kosztorysie instalacyjnym – poz od 318 do 325 łącznie szt 35

Czy należy wyzerować te pozycje w kosztorysie technologii, a pozostawić w kosztorysie branżowym, tj, instalacji sanitarnych wewnętrznych. Dodatkowo prosimy w podanie prawidłowych ilości poszczególnych przyborów oraz wyjaśnienie jaki rodzaj ustępów przyjąć do wyceny.

Odpowiedź do pytania nr 1:

Zamawiający wprowadzi modyfikację załącznika nr 8 „Przedmiary robót” do SIWZ poprzez zmiany obmiarów w następujących pozycjach:

Dział technologia pozycja 4 – 0szt

Dział technologia pozycja 7 – 0szt

Dział technologia pozycja 9 – 0szt

Dział technologia pozycja 10 – 0szt

Dział technologia pozycja 11 – 103szt( bez zmian) do wentylacji grawitacyjnej

Dział instalacje sanitarne pozycja 276 – 85szt

Dział instalacje sanitarne pozycja 273-275–39szt(bez zmian)

Dział instalacje sanitarne pozycja 279 – 22szt

Dział instalacje sanitarne pozycja 318–325 - 35szt( bez zmian)

Do wyceny należy przyjąć ustępy podwieszane na stelażach pod zabudowę (np. firmy Geberit).

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 2:

W pozycji 13 kosztorysu technologii zamieszczono kabiny prysznicowe szt 2, natomiast
w kosztorysie instalacji sanitarnych umieszczono brodziki natryskowe w ilości 8 sztuk.
Czy skorygować ilość kabin prysznicowych do 8 sztuk, czy pozostałe 6 nie będzie zasłoniętych?

Odpowiedź do pytania nr 2:

Zamawiający informuje, że w przedmiarze technologia należy pozostawić kabiny prysznicowe (brodzik + obudowa ze szkła) - sztuk 2 (w pomieszczeniach 1.45 i 1.5);

oraz

Zamawiający wprowadzi modyfikację załącznika nr 8 „Przedmiary robót” do SIWZ część instalacje sanitarne poprzez zmianę obmiaru i opisu w pozycji 277:

Dział instalacje sanitarne pozycja 277 – 6 szt kabin systemowych z płyty HPL o gr 10mm, zamykane drzwiami. Posadzka wyprofilowana do wpustów podłogowych ( bez brodzików).

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 3:

Dotyczy: § 15 ust 1 propozycji umowy

Prosimy o zmianę zapisów Umowy przewidujących możliwość naliczenia kar umownych
„za opóźnienie” na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę”. Uzasadniając powyższy wniosek należy wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar umownych ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i w związku z tym wykonawca powinien być zobowiązany
do zapłaty kar umownych wyłącznie w przypadku opóźnienia spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, a więc w przypadku zwłoki w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. III CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX: „Mimo automatyzmu
w przedmiocie konieczności zapłacenia kary umownej w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczanie przyjąć trzeba, że w pewnych sytuacjach dłużnik będzie zwolniony od obowiązku jej zapłaty. Skoro przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest wykazanie, że przyczyną takiego stanu rzeczy są okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, to przyjąć trzeba, że analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu do omawianego dodatkowego zastrzeżenia umownego. Dłużnik zatem będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniające naliczanie kary umownej są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności”).

Ponadto niezależnie od powyższego prosimy o uzupełnienie umowy w ww. paragrafie o limit kar umownych. Proponujemy limit na poziomie 5% wartości szacunkowej wynagrodzenia wykonawcy.

Odpowiedź do pytania nr 3:

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów § 15 ust. 1 umowy.

Pytanie 4:

Dotyczy: § 15 ust 1 propozycji umowy

Prosimy o uzupełnienie umowy w § 15 o postanowienia zgodnie z którymi ewentualne kary umowne naliczone Wykonawcy za niedochowanie terminów przejściowych będą anulowane w przypadku gdy wykonawca dochowa terminu końcowego zadania.

Odpowiedź do pytania nr 4:

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów § 15 ust. 1 umowy.

Pytanie 5:

Dotyczy: § 11 ust 9 propozycji umowy

Mając na uwadze sankcję przewidzianą w ww. fragmencie propozycji umowy prosimy
o potwierdzenie, iż przepis dotyczy niewykonania podstawowych zobowiązań Wykonawcy
tj. niedotrzymania terminu realizacji zadania z winy Wykonawcy, powstania w obiekcie szkód i wad uniemożliwiających oddanie i użytkowanie obiektu.

Odpowiedź do pytania nr 5:

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów § 11 ust. 9 umowy.

Pytanie 6:

Dotyczy: § 7 ust 2 pkt. 3 propozycji umowy 

Z uwagi na uwarunkowanie rozpoczęcia robót od uzyskania zgody dyrekcji szkoły na wejście
na teren budowy, prosimy o potwierdzenie, iż termin realizacji zadania ulegnie odpowiedniemu przesunięciu w przypadku opóźnienia dyrekcji w wydaniu ww. zgody.

Odpowiedź do pytania nr 6:

Zamawiający informuje, że warunek określony w § 7 ust 2 pkt. 3 umowynie stanowi podstawy
do przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy.

Uzyskanie zgody Dyrekcji szkoły dotyczy sytuacji, w której konieczne będzie wejście na teren czynnej szkoły i ma charakter czysto porządkowy; zakres i termin zajęcia terenu czynnej szkoły należy wcześniej uzgodnić z Dyrekcją.

Pytanie 7:

Z uwagi na brak stosownych zapisów w propozycji umowy prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca uprawniony będzie do wstrzymania robót w sytuacji, w której Zamawiający będzie się opóźniał
z zapłatą wynagrodzenia powyżej 14 dni liczonych od dnia wymagalności danej faktury. Ponadto zwracamy się o potwierdzenie, iż wykonawcy przysługuje prawo od odstąpienia od umowy
w następujących przypadkach :

1. Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia powyżej 30 dni,
2. Zamawiający odmawia bez podania przyczyny przeprowadzenia odbiorów przedmiotu niniejszej umowy,
3. jeżeli roboty nie mogą być rozpoczęte lub roboty zostały wstrzymane w trakcie realizacji
   z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i nie są kontynuowane przez okres przekraczający 30 dni,

Odpowiedź do pytania nr 7:

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia powyższego zapisu do umowy.

Zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pytanie 8:

Dotyczy: § 11 ust 4 propozycji umowy

Prosimy o wskazanie terminu, w jakim Zamawiający zobowiązany będzie do potwierdzenia protokołu odbioru częściowego oraz końcowego robót.

Odpowiedź do pytania nr 8:

Zamawiający dokona odbioru częściowego lub końcowego robót niezwłocznie po spełnieniu przez Wykonawcę warunków, tj. po należytym wykonania części (odbiór częściowy) lub całości (odbiór końcowy) przedmiotu umowy oraz dostarczeniu prawidłowych kosztorysów powykonawczych.