Wyjaśnienia treści SIWZ

 

 

Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.pl – www.szczecin.pl

Szczecin 2018-04-09

 

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.180.23.2017.MW

Znak sprawy: BZP/125/17

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na„Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie”

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1. OBIEKTY DROGOWE – Przedmiar robót (wersja edytowalna) w folderze D.03.PR Budowa wiaduktu WS-1 – poz. 48 wykonanie dokumentacji powykonawczej i fotograficznej – w TER 1.pdf ta pozycja została usunięta, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

 

Pytanie nr 2. OBIEKTY DROGOWE – Przedmiar robót (wersja edytowalna) w folderze D.04.PR Budowa wiaduktu WK-2 – poz. 36 wykonanie dokumentacji powykonawczej i fotograficznej – w TER 1.pdf ta pozycja została usunięta, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

 

Pytanie nr 3. OBIEKTY DROGOWE – Przedmiar robót (wersja edytowalna) w folderze D.05.PR Budowa wiaduktu WD-3 – poz. 38 wykonanie dokumentacji powykonawczej i fotograficznej – w TER 1.pdf ta pozycja została usunięta, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

 

Pytanie nr 4. OBIEKTY DROGOWE – Przedmiar robót (wersja edytowalna) w folderze D.06.PR Budowa wiaduktu WD-4 – poz. 53 wykonanie dokumentacji powykonawczej i fotograficznej – w TER 1.pdf ta pozycja została usunięta, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

 

Pytanie nr 5. OBIEKTY DROGOWE – Przedmiar robót (wersja edytowalna) w folderze D.07.PR Budowa wiaduktu WD-5 – poz. 67 wykonanie dokumentacji powykonawczej i fotograficznej – w TER 1.pdf ta pozycja została usunięta, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

 

Odpowiedź na pyt 1,2,3,4,5:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Przedmiary stanowią dokument pomocniczy.

 

Pytanie nr 6. KANALIZACJA DESZCZOWA – Przedmiar robót (wersja edytowalna) w folderze D.10.PR nie odpowiada opisem i ilościami pozycji przedmiarowych w stosunku do TER 1, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji w Załączniku nr 3 do SIWZ w TER nr 1 w poz. nr: 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447, 448, 449.

 

Pytanie nr 7. KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA – Przedmiar robót (wersja edytowalna) w folderze D.11.PR nie odpowiada opisem i ilościami pozycji przedmiarowych w stosunku do TER 1, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji w Załączniku nr 3 do SIWZ w TER nr 1 w poz. nr: 450, 451, 452, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 470, 471.

 

Pytanie nr 8. PROJEKT SIECI GAZOWEJ – Przedmiar robót (wersja edytowalna) w folderze D.12.PR nie odpowiada opisem i ilościami pozycji przedmiarowych w stosunku do TER 1, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji w Załączniku nr 3 do SIWZ w TER nr 1 w poz. nr: 473, 474, 476, 478, 481, 482, 483.

 

Pytanie nr 9. PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ – Przedmiar robót (wersja edytowalna) w folderze D.13.PR nie odpowiada opisem i ilościami pozycji przedmiarowych w stosunku do TER 1, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji w Załączniku nr 3 do SIWZ w TER nr 1 w poz. nr: 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508.

 

Pytanie nr 10. BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ – Przedmiar robót (wersja edytowalna) w folderze D.14.PR nie odpowiada opisem i ilościami pozycji przedmiarowych w stosunku do TER 1, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

 

Pytanie nr 11. PROJEKT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ – Przedmiar robót (wersja edytowalna) w folderze D.15.2.PR nie odpowiada opisem i ilościami pozycji przedmiarowych w stosunku do TER, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

 

Pytanie nr 12. PROJEKT BUDOWY PRZEJAZDU KOLEJOWEGO KAT. B W ZAKRESIE BRANŻY AUTOMATYKI – Poz. 1 przedmiaru (1429 TER 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - występuje różnica w ilości obmiarowej, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

 

Pytanie nr 13. PROJEKT PRZEBUDOWY P.O. ŁĘKNO – Przedmiar robót wersja edytowalna w folderze K.06.PR nie odpowiada dokładnością prezentacji ilości obmiarowych w stosunku do TER 1, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. (Pozycje 7 oraz 8 wersja edytowalna; 1465 i 1466 TER)

 

Pytanie nr 14. PROJEKT USUNIĘCIA KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI – Przedmiar robót wersja edytowalna w folderze K.07.PR nie odpowiada dokładnością prezentacji ilości obmiarowych w stosunku do TER 1, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. (Pozycje 8,9 i 10 wersja edytowalna; 1561, 1562 i 1563 TER)

 

Pytanie nr 15. PROJEKT BUDOWY PRZEJAZU KOLEJOWEGO KAT. B W ZAKRESIE BRANŻY ELEKTOROENERGETYCZNEJ – Przedmiar robót wersja edytowalna w folderze K.08.PR nie odpowiada dokładnością prezentacji ilości obmiarowych w stosunku do TER 1, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. (Pozycje 7,8 wersja edytowalna; 1600, 1601 TER)

 

Pytanie nr 16. TELEKOMUNIKACJA PROJEKT USUNIĘCIA KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYMI KOLIZJAMI TELETECHNICZNYMI – Przedmiar robót wersja edytowalna w folderze K.09.PR nie odpowiada dokładnością prezentacji ilości obmiarowych w stosunku do TER 1, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. (Pozycje 8 wersja edytowalna; 1651TER)

 

Pytanie nr 17. PROJEKT ROZBIÓREK OBIEKTÓW KUBATUROWYCH – Przedmiar robót wersja edytowalna w folderze R.01.PR nie odpowiada opisem i ilościami pozycji przedmiarowych w stosunku do TER 1, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź  na pyt nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Przedmiary stanowią dokument pomocniczy.

 

Pytanie nr 18. TER 2 – Kanalizacja Dn1500 – ul. Słowackiego wylot do jeziora Rusałka – prosimy o przekazanie wersji edytowalnej przedmiaru.

 

Pytanie nr 19. TER 3 – Magistrala wodociągowa – Przedmiar robót wersja edytowalna w folderze PR-P#9PN.001 nie odpowiada opisem i ilościami pozycji przedmiarowych w stosunku do TER 3, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź na pyt nr 18, 19:

Zamawiający nie wprowadza zmian. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy.

 

Pytanie nr 20. SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA – W projekcie wykonawczym dla przebudowy sieci trakcyjnej tramwajowej Zamawiający umieścił pismo nr IS.075.5.2018.UK z dnia 11.01.2018 przesłane przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. dotyczące konieczności przeprowadzenia „przejazdu technicznego” służącego ocenie infrastruktury torowo-sieciowej pod kątem własności eksploatacyjnych po wykonanych robotach remontowych / budowlanych. Prosimy o określenie kosztów wykonania ww. usługi przejazdu technicznego wykonywanego przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w celu poprawnego oszacowania kwoty ofert przetargowych przez wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź:

Warunki procedury „przejazdu technicznego”, znajdują się na stronie internetowej Tramwaje Szczecińskie: http://ts.szczecin.pl/uslugi/szczegoly/17, zgodnie z pismem IS.075.5.2018.UK z dnia 11.01.2018r.

 

Pytanie nr 21. SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA – Prosimy o załączenie do dokumentacji technicznej (projektu wykonawczego) rysunków/schematów sylwetek słupów trakcyjno-oświetleniowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji Projektu Wykonawczego D.17 „Sieć trakcyjna tramwajowa”  w Opisie Technicznym pkt. 5.1. Konstrukcje wsporcze.

Zamawiający dokona także modyfikacji w załączniku nr 3 do SIWZ w TER nr 1 w poz. nr: 1119,  1121, oraz doda pozycję nr 1121a.

 

Pytanie nr 22. SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA – Prosimy o załączenie do dokumentacji technicznej (projektu wykonawczego) rysunków / schematów montażowych fundamentów słupów trakcyjno-oświetleniowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji Projektu Wykonawczego D.17 „Sieć trakcyjna tramwajowa”  poprzez zmianę w Opisie Technicznym w pkt. 5.1. Konstrukcje wsporcze oraz poprzez dodanie rysunku nr T3 „Fundament słupów trakcyjnych”.

 

Pytanie nr 23. SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA – Prosimy o informację czy słupy trakcyjno-oświetleniowe w dolnej części należy pomalować farbą typu „antyplakat”. Jeśli tak to do jakiej wysokości słupa od poziomu fundamentu należy wykonać przedmiotową powłokę.

Odpowiedź:

W projekcie nie przewidziano malowania słupów farbą typu „antyplakat” .

 

Pytanie nr 24. SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA – Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że we wszystkich rodzajach kotwień (ciężarowe, stałe itp.) sieci trakcyjnej należy zastosować czujniki naprężenia.

Odpowiedź:

Projekt nie przewiduje montażu kotwień stałych. Czujniki naprężenia zamontować tylko w kotwieniach ciężarowych.

 

Pytanie nr 25.Z uwagi na znaczną ilość rozbieżności w dokumentacji przetargowej i potrzebę ich wyjaśnienia zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 19.04.2018

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji.

 

Pytanie nr 26. Dotyczy: Formularz Aktu Umowy § 1 ust. 6

Prosimy o udostępnienie Umowy nr RPZP.02.02.00-32-0001/17-00  wskazanej w ww. paragrafie Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji poprzez zamieszczenie umowy o dofinansowanienr RPZP.02.02.00-32-0001/17-00 z dnia 23.06.2017r..

 

Pytanie nr 27. Dotyczy: Warunki Szczególne Kontraktu, Subklauzula 1.1.4.1 i 1.1.4.2

Prosimy o sprecyzowanie czy wskazane w ww. Subklauzulach definicje „Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej” i „Ceny Kontraktowej” są kwotami netto czy brutto.

Odpowiedź:

Zaakceptowana Kwota Kontraktowazgodnie z definicją zawartą w Subklauzuli 1.1.4.1 Warunków Kontraktu oznacza kwotę zaakceptowaną w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej. W ofercie Wykonawca wskazuje cenę umowną brutto zawierającą podatek VAT wg obowiązującej stawki. Powyższe postanowienia pozostają w zgodności z § 5 ust. 2 Aktu Umowy, który stanowi, że Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, zgodnie z ofertą Wykonawcy przyjętą przez Zamawiającego, wynosi łącznie z podatkiem VAT określoną kwotę brutto. 

Cena Kontraktowazgodnie z definicją zawartą w Subklauzuli 1.1.4.2 Warunków Kontraktu oznacza:

a)  cenę zdefiniowaną w Subklauzuli 14.1 [Cena Kontraktowa] i

b)  zawiera korekty dokonane zgodnie z Kontraktem. 

Ad. a) W Subklauzuli 14.1. [Cena Kontaktowa] lit. b wskazane jest, że Wykonawca będzie płacił wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane do płacenia przez niego wg Kontraktu, a Cena Kontaktowa nie będzie korygowana ze względu na jakikolwiek z tych kosztów z wyjątkiem m.in. sytuacji opisanej w punkcie V Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy] tj. w sytuacji w której Wykonawca, w toku wykonywania Kontraktu, stanie się podwykonawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie wykonywania części Robót. Wówczas Cena Kontaktowa zostanie odpowiednio skorygowana stosownie do obowiązujących przepisów. Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu udzielenia niniejszej odpowiedzi,  w ww. przypadku wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmowałoby podatku VAT, który zostałby rozliczony przez Zamawiającego.

Ad. b) Cena Kontraktowa będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem, m.in. korektom wynikającym ze zmian stanu prawnego.

Wobec powyższego, w szczególności z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące podatku od towarów i usług oraz możliwość ich zmiany w trakcie realizacji Kontaktu, Zamawiający nie może jednoznacznie stwierdzić czy Cena Kontraktowa, która stanowi ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, będzie obejmowała w całości podatek VAT tj. będzie stanowiła w całości kwotę brutto.

 

Pytanie nr 28. Dotyczy: Warunki Szczególne Kontraktu, Subklauzula 1.1.5.6, 2.1 i dalsze

Prosimy o jednoznaczne określenie czy „Załącznik do Oferty” jest tożsamy z dokumentem „Dane Kontraktowe” wymienionym i załączonym do SIWZ oraz umieszczenie tego dokumentu w hierarchii dokumentów wymienionych w § 2 ust. 2 formularza Aktu Umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z definicją zawartą w Subklauzuli 1.1.1.9 ilekroć w Kontrakcie jest mowa o „Załączniku do Oferty” należy przez to rozumieć dokument „Dane Kontraktowe”. 

Zamawiający dokona modyfikacji § 2 ust. 2 Aktu Umowy poprzez dodanie pkt 8 w brzmieniu:

„8) Dane Kontraktowe”.

 

Pytanie nr 29. Dotyczy: Warunki Szczególne Kontraktu, Subklauzula 4.1

Prosimy o jednoznaczne wskazanie w których dokumentach kontraktowych i konkretnych punktach sprecyzowano zakres (i jaki jest to zakres), jaki podlega projektowaniu przez Wykonawcę. Z informacji podanych w istniejącej dokumentacji i z załączonych decyzji wynika, że Projekt Budowlany i Wykonawczy dostarcza Zamawiający dla całości Robót.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał zakres jaki podlega projektowaniu przez Wykonawcę m.in. w Subklauzuli 4.1 Warunków Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej WO-00.00.00 w pkt. 1.5.2.2. Dokumentacja projektowa, zastrzegając jednocześnie w postanowieniach Subklauzuli 4.1 pkt 30 Warunków Kontraktu, że w przypadku wystąpienia konieczności wykonania innych robót lub czynności, w tym konieczności wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub montażowych  i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, lub też dla eksploatacji wykonanych części zamówienia dla których konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem.

 

Pytanie nr 30. Dotyczy: Warunki Szczególne Kontraktu, Subklauzula 4.1, ppkt 30

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób wprowadzone zostaną do Kontraktu zmiany, które przewiduje Zamawiający i kto poniesie koszt wykonania takich dodatkowych projektów, robót i uzgodnień, o których mowa w ppkt. 30. Czy należy je traktować jako okoliczność zastosowania Subklauzuli 4.12 i/lub 8.4 czy też Wykonawca ma wliczyć koszt takich prac w cenę ofertową. Jeśli Wykonawca ma przyjąć ich wartość w cenę ofertową, prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie zakresu i rodzaju prac, o których mowa w ww. podpunkcie, zgodnie z wymaganiami Prawa Zamówień Publicznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z Subklauzulą 4.1 pkt 30 Warunków Kontraktu o ile będzie konieczne wykonanie innych robót lub czynności,  w tym konieczność wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub montażowych i uzyskanie w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, lub też dla eksploatacji wykonanych części zamówienia dla których konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę na treść Subklauzuli 4.10 [Dane o Placu Budowy] oraz Subklauzuli 4.11 [Wystarczalność Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej],  zgodnie z którymi będzie się uważało m.in., że Wykonawca uzyskał wszelkie konieczne informacje odnośnie zagrożeń, nieprzewidzianych wydatków oraz innych okoliczności,  które mogą wpływać na Ofertę lub na Roboty. Ponadto,  jeżeli w Kontrakcie nie podano inaczej, to Zaakceptowana Kwota Kontraktowa pokrywa wszystkie zobowiązania wykonawcy według Kontraktu i wszystko co konieczne dla właściwej realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad.

 

Pytanie nr 31. Dotyczy: Warunki Szczególne Kontraktu, Subklauzula 4.1, ppkt 36, lit. a.

Prosimy o wskazanie dokładnego adresu placu składowego Spółki Tramwaje Szczecińskie lub odległości od placu budowy, jaką wykonawca ma przyjąć do wyceny dla wywozu elementów sieci trakcyjnej.

Odpowiedź:

Plac składowy Spółki Tramwaje Szczecińskie znajduje się na ul. Klonowica 5 w Szczecinie, w odległości około 2 km od placu budowy.

 

Pytanie nr 32. Dotyczy: Warunki Szczególne Kontraktu, Subklauzula 4.1, ppkt. 38

Prosimy o wskazanie dokładnego adresu placu składowego ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. lub odległości od placu budowy, jaką wykonawca ma przyjąć do wyceny dla wywozu elementów sieci elektro-energetycznych.

Odpowiedź:

Materiały z demontażu nadające się do dalszego użytku należy przekazać do ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., znajdującego się na ul. Ku Słońcu 34 w Szczecinie. Natomiast materiały nienadające się do dalszej eksploatacji należy zutylizować. Szczegóły uzgodnić z właścicielem sieci na etapie realizacji inwestycji.

 

Pytanie nr 33. Dotyczy: Warunki Szczególne Kontraktu, Subklauzula 8.7

Prosimy o ujednolicenie numeracji kar w Subklauzuli 8.7 oraz dokumencie „Dane Kontraktowe” oraz umieszczenie dokumentu „Dane Kontraktowe” w strukturze kontraktu podanej w § 2 ust. 2 formularza Aktu Umowy, jeśli stanowi część Kontraktu.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w zakresie treści dokumentu „Dane Kontraktowe” bez zmian.

Zamawiający dokona modyfikacji § 2 ust. 2 Aktu Umowy poprzez dodanie pkt 8 w brzmieniu:

„8) Dane Kontraktowe”.

 

Pytanie nr 34. Prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie (Cena Kontraktowa) przewidziana w Kontrakcie ma charakter obmiarowy.

Odpowiedź:

Cena kontraktowa została zdefiniowana w Subklauzuli14.1[Cena Kontraktowa], i zawiera korekty dokonane zgodnie z Kontraktem. Cena Kontraktowa będzie uzgodniona lub ustalona na mocy Subklauzuli12.3[Wycena], Subklauzuli13.7[Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego, punkt VSubklauzuli 4.4 [Podwykonawcy], Klauzuli12[Obmiary i wycena].

 

Pytanie nr 35. Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający w Subklauzuli 16.2 WSK przewidział tylko 30-dniowy termin na umowne odstąpienie, podczas gdy w Subklauzuli 15.2 WSK dla siebie przewidział 36 miesięczny termin od Daty Rozpoczęcia. Tak skrajne różne terminy, zbyt różnicują uprawnienia stron. Wnosimy o zmianę 30 – dniowego terminu na 90 – dniowy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy Subklauzuli 16.2 oraz 15.2 Warunków Kontraktu bez zmian.

 

Pytanie nr 36. Prosimy o wykreślenie Subklauzuli 14.10 pkt f) WSK. W praktyce uzyskanie oświadczeń od wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którym Wykonawca zapłacił może być bardzo utrudnione a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy Subklauzuli 14.10 lit. f  Warunków Kontraktu bez zmian.

 

Pytanie nr 37. Subklauzula 4.4 WSK pkt II podpunkt e. 3) – Prośba o wykreślenie. Wielu mniejszych podwykonawców nie jest w stanie uzyskać gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy. W związku z powyższych wnosimy o wykreślenie powyższego postanowienia.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy Subklauzuli 4.4 pkt II lit. e. 3)  Warunków Kontraktu bez zmian.

 

Pytanie nr 38. Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% wynagrodzenia netto?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w  Kontrakcie zostały przewidziane kary umowne w przypadku opóźnienia.

 

Pytanie nr 39. Czy Zamawiający akceptuje zastąpienie słowa „opóźnienie” – które może nie wynikać z przyczyn Wykonawcy i konieczności ponoszenia konsekwencji opóźnienia przez Wykonawcę niekoniecznie przez niego zawinionego, słowem „zwłoka” – która jednoznacznie wynika z przyczyn Wykonawcy, za którą jednoznacznie konsekwencje powinien ponosić Wykonawca, analogicznie do kary za zwłokę płaconej przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. Zapis dotyczący kar umownych za opóźnienie, jest zgodny z prawem i mieści się w granicach swobody kontraktowej (art. 353¹ k.c., art. 473 § 1 k.c. ).

 

Pytanie nr 40. Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: Wykonawca płaci kary za opóźnienie z winy Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Opóźnienie zawinione to inaczej zwłoka. Zapis dotyczący kar umownych za opóźnienie, jest zgodny z prawem i mieści się w granicach swobody kontraktowej (art. 353¹ k.c., art. 473 § 1 k.c. ).

 

Pytanie nr 41. Czy Zamawiający akceptuje usunięcie zapisu o niezależności kar Umownych – kumulacji kar – i tym samym usunięcie niezależnego dochodzenia kar?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

 

Pytanie nr 42. W kontekście wyroku Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt KIO/UZP 1698/10 wskazującego, iż jakkolwiek gospodarzem postępowania jest Zamawiający, to nie oznacza, że postanowienia umowy mogą być korzystne tylko dla jednej stron oraz mając na uwadze wyrażony w wyroku pogląd, iż wprowadzenie zapisów dotyczących określonych kar umownych w przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień umowy nie niweczy celu zaspokojenia określonych potrzeb publicznych, a dyscyplinowanie stron celem prawidłowego wykonania umowy dotyczy w równej mierze obu stron umowy, czy Zamawiający akceptuje ustanowienie kar dla Zamawiającego z tytułu (1) opóźnienia przekazania placu budowy, (2) opóźnienia odbioru, (3) odstąpienia od Umowy z przyczyn Zamawiającego innych, niż określone w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości adekwatnej do płaconych za opóźnienie i odstąpienie z przyczyn Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Fakt niezastrzeżenia kar na rzecz Wykonawcy nie powoduje nierówności stron. ( wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 czerwca 2013 r. KIO 1238/13).

W Subklauzuli 13.1. [Prawo do zmieniania] została przewidziana możliwość Zmiany, o której mowa
w art.144 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w okolicznościach i warunkach opóźnienia w przekazaniu Terenu Budowy zgodnie z Subklauzulą 2.1[Prawo dostępu do Placu Budowy], za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca - możliwa jest zmiana Czasu na Ukończenie o okres równy opóźnieniu w stosunku do terminu przewidzianego Kontraktem.

 

Pytanie nr 43. Dotyczy: Warunki Kontraktu (WK) Subklauzula 4.4 rozdz. II ust. 6 - Czy Zamawiający akceptuje, że udokumentowanie zapłaty podwykonawcom będzie dotyczyło płatności wymagalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania zapłaty za Roboty wykonane przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców zanim nie dokona za nie zapłaty i nie przedstawi odpowiednich dowodów.

Zamawiający wskazuje również na treść Subklauzuli 14.3. [Wstępowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności] lit. j tiret trzeci Warunków Kontraktu w związku z treścią Subklauzuli 4.4. [Podwykonawcy] Rozdział II lit. d pkt 6 Warunków Kontraktu. Termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego za zakres zlecony Podwykonawcy.

 

Pytanie nr 44. Dotyczy: Warunki Kontraktu (WK) Subklauzula 4.4 rozdz. II ust. 6 - Czy Zamawiający akceptuje przedkładanie dowodów zapłaty podwykonawcom przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. Zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 14.3. [Wstępowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności] Wykonawca przedkłada Inżynierowi m.in. dowody zapłaty potwierdzone za zgodność z oryginałem należnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom. 

 

Pytanie nr 45. Dotyczy: Warunki Kontraktu (WK) Subklauzula 4.4 rozdz. II ust. 6 - Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie, iż kaucje zabezpieczające należyte wykonanie robót mogą być zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawcę i zwolnione po upływie odpowiednich okresów gwarancyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.Zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 4.4. [Podwykonawcy] Rozdział II lit. d pkt 3 Warunków Kontraktu Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo będzie zawierała postanowienia dopuszczające zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

 

Pytanie nr 46. Dotyczy: Warunki Kontraktu (WK) Subklauzula 8.8 - Czy Zamawiający akceptuje aktualizację ceny na dzień wznowienia robót?

Odpowiedź:

Warunki Kontraktu wskazują w jakich przypadkach, w jakim zakresie i na jakich zasadach będą dokonywane zmiany Kontraktu.

 

Pytanie nr 47. Dotyczy: Warunki Kontraktu (WK) Subklauzula 15.2 - Czy Zamawiający akceptuje obowiązywanie zapisu zbieżnego do Klauzuli 4.5 FIDIC: cesja zobowiązań podwykonawcy rozciągających się poza okres gwarancyjny / rękojmi i zwolnienie Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego od dnia wejścia w życie cesji?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. Brzmienie Subklauzuli 4.5 [Cesja korzyści z podzlecenia] nie zostało zmodyfikowane przez Zamawiającego, a wykreślone w całości i nie ma zastosowania w niniejszym Kontrakcie. 

 

Pytanie nr 48Dotyczy: Warunki Kontraktu (WK) Subklauzula 15.2 - czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: „ZAMAWIAJĄCY może przejąć i użytkować (z odpłatnością na rzecz właściciela) majątek Wykonawcy znajdujący się na Placu Budowy po uprzednim pisemnym ustaleniu ceny za użytkowanie”?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w powyższym zakresie bez zmian. Zgodnie z Subklauzulą 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego] Warunków Kontraktu, po odstąpieniu m.in.:

1) Wykonawca dostarczy Inżynierowi wszelkie wymagane Dobra, wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inną sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektową.

2) Zamawiający da Wykonawcy powiadomienie, że Sprzęt Wykonawcy i Roboty Tymczasowe zostaną zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego pobliżu. Wykonawca bezzwłocznie zorganizuje usunięcie Tych rzeczy, na swoje ryzyko i koszt.