Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 7 lipca 2007 r. w sprawie utrudnień komunikacyjnych związanych z czasowymi organizacjami ruchu, uprzejmie informuję że w ramach Programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie", w ulicach Jana z Kolna i Bandurskiego sąprowadzone prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. W odniesieniu do ulicy Jana z Kolna, wzdłuż której jest prowadzona budowa dwóch ułożonych równolegle obok siebie kolektorów tłocznych o średnicy 900 mm każdy, informuję że prace są prowadzone w trudnych warunkach gruntowo - wodnych, przy wysokim poziomie wód gruntowych oraz bardzo intensywnym uzbrojeniu, w wielu wypadkach niezinwentaryzowanym, powodującym liczne kolizje z realizacją inwestycji. Pomimo obowiązującego harmonogramu, w którym termin zakończenia robót przewidziany jest na dzień 22 lutego 2008 roku, prace zostaną ukończone jeszcze przed rozpoczęciem finału „The Taił Ships Races".
W ciągu ulicy Bandurskiego na odcinku od ulicy Sokoła do ulicy Thugutta, realizowane są prace związane z kolektorem sanitarnym o średnicy 500 - 600 mm. Rury są układane na głębokości od 5 m do 6 m i zgodnie z obowiązującym harmonogramem robót zakończenie tej inwestycji planowane jest we wrześniu br. W trakcie wykonywania robót prace zostały wstrzymane z uwagi na zbyt duże natężenie ruchu pojazdów i niebezpieczeństwo zagrożenia wypadkiem w ruchu drogowym, stąd Wykonawca zmuszony był rozpocząć procedurę zatwierdzania nowego projektu organizacji ruchu. Obecnie roboty budowlane prowadzone są według nowego projektu i nie przewiduje się opóźnień w ich realizacji.
Reasumując utrudnienia komunikacyjne, które powstają w obrębie prowadzonych ww. inwestycji są nieuniknione /e względu na ważny charakter i usytuowanie obu ulic. jednak służby które zajmują się uzgadnianiem czasowych organizacji ruchu dokonują wszelkich starań, aby utrudnienia były jak najmniejsze.